济南市
[登录] [注册] 律师入驻
  • 律师入驻

    手机浏览

    手机扫一扫,浏览更便捷

    或在手机浏览器中输入
    www.fadoudou.com

  • 微信扫一扫,随时问律师

    公众号

    微信扫一扫,随时问律师 微信扫一扫,随时问律师

    关注微信公众号
    随时问律师

  • 微信扫一扫,发现身边律师

    小程序

    微信扫一扫,发现身边律师 微信小程序找附近律师

    或搜索微信小程序
    找附近律师

专业的法律咨询与律师服务

您所在的位置:首页 >法律知识>学知识

总承包服务费结算纠纷,如何解决?

发布时间:2020-11-27 09:30:01

阅读量:13344

1.案例概况


某大型商业中心大楼工程,按照13清单规范进行施工招标和施工管理。发包方经多方案对比后,确定本工程采用总承包模式实施。工程中的幕墙工程由发包方指足的专业分包方实施,由总承包方向幕墙分包方提供垂直运输等总承包服务。工程施工过程中,发包方提出工程变更,将商业大楼由原地上35层改为42层,建筑面积为90000㎡,建筑高度为147m。另外,幕墙专业工程施工中,幕墙分包方进场的一批幕墙材料,经质量检测部门检测后结论为不合格,幕墙专业分包方办理不合格幕墙退场、重新采购、再进场并重新送检等手续,导致幕墙工程中途停工15天。

2.总承包服务费调整分析

  幕墙专业分包工程合同阶段和竣工阶段的各项信息见表3。另外,总承包合同约定非总承包方原因引起专业分包工程停工时,停工期间的总承包服务费扣减系数为60%。

(点击图片可放大查看)

  (1)发包方原因引起的总承包服务费调整值

  由表3知,合同阶段幕墙工程造价=17640㎡×1150元/㎡=20286000(元),总承包服务费为507150元;因发包方原因引起工程变更后,幕墙工程造价=21168㎡×1150元/㎡=24343200(元),总承包服务费为608580元。因发包方工程变更引起幕墙工程量增加,此时应调整的总承包服务费为608580-507150=101430(元)

  (2)幕墙专业分包方原因引起的总承包服务费调整值

  因发包方工程变更引起幕墙工程量增加时,所对应的幕墙工程工期应为21168×60天÷17640㎡=72(天),比合同工期延长了12天,改段时间内总承包方提供总承包服务所增加的费用,已在上文中调整。

  幕墙施工过程中,发生一批幕墙材料不合格退场事件,导致幕墙工程中途停工15天,造成总承包方施工机械的停滞、工作人员的窝工等,幕墙专业分包方应补偿停工期间总承包方的垂直运输机械停滞费、工作人员窝工费、办公宿舍费、临时水电等费用。

  根据总承包合同条款,每停工一天,总承包服务费调整值=20286000元×2.5%×40%÷60=3381(元/天),停工15天应调整的总承包服务费=3381元/天×15天=50715(元)。

  最终,本工程发包方应调整的总承包服务费为101430+50715=152145(元)其中,发包方代幕墙分包方支付了50715元的总承包服务费,这项费用将从幕墙专业分包工程结算价款中扣减。

  基于13清单规范,本文剖析计取总承包服务费计算公式的局限性以及在计取总承包服务费时所面临的一些问题,最终得出结论:总承包服务计算基数的取值不仅与专业分包工程造价相关,还与专业分包工程工期相关。进而,从风险责任分担的角度,对总承包方和专业分包方原因引起的专业分包工程工程量增加或工期延长是,总承包服务的调整计算方法进行了研究。并结合具体案例工程,验证了所提计算方法的试用性,所提计算方法及所得结论可为解决总承包服务费结算纠纷提供参考。

(来源:《建筑经济》-《竣工结算阶段总承包服务费的调整分析》,作者:侯红青、张元一)


来自:仟律网

1259

相关分类: 济南市推荐律师 总承包服务费结算 刑事犯罪辩护取保候审刑事诉讼

发表评论

用户评论

精选问答

公路工程质保期有效期是多久

公路工程质保期有效期是多久?

质量保修期是施工单位承担保修责任的期限。对公路工程而言,质量保修期没有明确的法律规定,但在2003版《公路工程国内招标文件范本》中有相关的规定: 第50.2注:工程保修期一般为5年,若路基工程(含...

时间:2022-06-09 11:12

446次阅读

投标什么意思

投标什么意思?

律师解答   根据《招标投标法》的规定,投标是指投标人应招标人的邀请,根据招标通告或招标单所规定的条件,在规定的期限内,向招标人递盘的行为。   第二十七条:投标人应当按照招标文件的要求编制投...

时间:2022-06-06 15:11

713次阅读

招投标的流程

招投标的流程是什么?

律师解答   招投标的流程:   1、工程报名,不同省市应该有不同的工程报名渠道。   2、确定招标代理机构。招标代理机构的确定根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条之规定 招标人有权自...

时间:2022-06-02 11:26

976次阅读

建设单位应承担哪些工程质量责任

建设单位应承担哪些工程质量责任?

律师解答   建设单位是工程项目的投资建设者,承担从多方面保障建筑工程质量的义务,未履行法定义务造成工程质量缺陷的,应承担相应的法律责任。   1.建设单位应根据工程的特点和技术要求,按有关规...

时间:2022-06-01 15:54

697次阅读

工程款税率的计算方法是什么

工程款税率的计算方法是什么?

律师解答   工程款税率的计算方法:   1、营业税税额=应纳税营业额(100万元)×适用税率(3%)=3万元;   2、城市建设维护税=营业税税额(3万元)×适用税率(市区7%、县镇5%...

时间:2022-06-01 15:52

560次阅读

易轶

易轶

婚姻家事、遗产继承…

咨询我

热门推荐

建设工程施工合同无效的七种情况【律师说法】工程项目无施工许可证,建设合同有效【律师解读】建筑工程索赔策略建设施工合同纠纷中借用资质挂靠责任的裁判规则建筑施工合同非法转包的认定简析涉违章建筑的买卖合同效力及其后续处理的问题如何运用调解有效解决建筑工程合同纠纷?法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析建设工程合同纠纷管辖法院是哪个?建筑工程中的“背靠背”是否有效?济南一小区又现高空抛物 高空抛物由谁来承担责任建设工程合同纠纷中以房抵债的裁判规则建筑工程为什么不能给个人承包最高法院:建设工程未经竣工验收擅自使用法律后果建设工程法律实务问答(挂靠篇)建筑工程为什么不能给个人承包建设工程施工合同纠纷案件委托鉴定工作指南法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析注意!《民法典》全文已公布!与《草案》相较,关于“建设工程合同”的条文有这些变化!最高院答复:如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”建设工程施工合同纠纷中与工程款利息相关的10条裁判规则工程纠纷:开具发票=已收款!发票就是收款证明!《民法典》合同编:建设工程合同有哪些修订?​最高院:虽然案涉工程不属于必须招投标的项目,但违反《招标投标法》有关规定签订建工合同的,亦应认定无效工程结算审计和决算审计的区别在哪建筑工程律师追索工程欠款的八大方法劳务分包可以再分包吗?建设工程施工合同迟延支付工程款的利息和违约金问题的研究垫资施工合同是违法的吗?建筑工程劳务分包合同需要哪些内容,需要注意什么?建工合同无效工程价款结算裁判意见同一建设工程存在“黑白合同”的情形下,在判断工程价款结算根据时,是否需要考虑“白合同”的效力?实际施工人对工程款没有优先受偿权建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办?建设工程法律实务问答