济南市
[登录] [注册] 律师入驻
  • 律师入驻

    手机浏览

    手机扫一扫,浏览更便捷

    或在手机浏览器中输入
    www.fadoudou.com

  • 微信扫一扫,随时问律师

    公众号

    微信扫一扫,随时问律师 微信扫一扫,随时问律师

    关注微信公众号
    随时问律师

  • 微信扫一扫,发现身边律师

    小程序

    微信扫一扫,发现身边律师 微信小程序找附近律师

    或搜索微信小程序
    找附近律师

专业的法律咨询与律师服务

您所在的位置:首页 >法律知识>学知识

建设工程索赔与反索赔案例之二百一十四:监理人检查检验影响施工正常进行

发布时间:2020-09-30 10:19:26

阅读量:11799


  索赔案例

  承包人B公司通过合法招投标程序中标A公司的商住楼工程项目,A公司将该项目委托C公司监理,《建设工程施工合同》关于检查和返工条款约定:工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检査检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的迫加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。

  工程施工过程中,B公司申请C公司对钢筋隐蔽工程进行检验,C公司凭经验认为钢筋预埋件的规格与工程要求不符,并要求B公司整改,B公司认为钢筋进场后C公司已检查了产品合格证、出厂检验报告单等,且并未提出异议,施工的预埋件规格与工程要求相符,C公司要求整改的理由不成立。C公司将此情况告知A公司后,A公司遂委托检测机构进行检测,检测结果为合格,但钢筋检测耽误2天工期。B公司认为,C公司的检验行为影响了正常施工,并要求A公司顺延工期、承担因停工增加的费用6000元。笔者认为,钢筋质量是否合格关系着建设工程的整体质量,监理人对钢筋预埋件提出质疑属于其监理职责范围内的工作,监理人应严格控制工程质量,若监理人未在工程隐蔽前发现工程质量问题要求再次复验的,将更加耗费时间且增加难度,A公司委托检测机构对建筑材料完成检验符合《建设工程施工合同》的约定。现由于该指示确已造成B公司暂停施工并遭受一定损失。据此,A公司认可B公司的索赔事项,同意顺延工期2天并支付增加的4500元费用。

  律师点评

  《99版合同》《2013版合同》及其他合同文本均将监理检査检验列入合同条款中,可见该条款十分重要。实践中,监理人经常需要按照合同约定对隐蔽工程或其他项目完成检査、检验,但监理人检查、检验应以不影响承包人的正常施工作业为前提,若因监理人判断失误导致承包人被迫将已隐蔽部位扒开或因检査、检验耽误时间而导致承包人无法进入下一步工作等,均会增加相关费用或延长工期。在此情况下,根据公平原则,若经检查、检验质量不合格,则可证明系因承包人施工不符合质量标准而产生的费用,当然应由承包人自行承担责任;但若质量合格的,对子承包人增加的合同价款及延长的工期,则应由发包人承担责任。本案即属于因检查、检验钢筋预埋件耽误工期的情形,因钢筋预埋件检验合格,双方最终协商由发包人向承包人赔偿相关费用并顺延工期



来自:仟律网

1381

相关分类: 济南市推荐律师 建设工程索赔与反 刑事犯罪辩护取保候审刑事诉讼

发表评论

用户评论

精选问答

公路工程质保期有效期是多久

公路工程质保期有效期是多久?

质量保修期是施工单位承担保修责任的期限。对公路工程而言,质量保修期没有明确的法律规定,但在2003版《公路工程国内招标文件范本》中有相关的规定: 第50.2注:工程保修期一般为5年,若路基工程(含...

时间:2022-06-09 11:12

439次阅读

投标什么意思

投标什么意思?

律师解答   根据《招标投标法》的规定,投标是指投标人应招标人的邀请,根据招标通告或招标单所规定的条件,在规定的期限内,向招标人递盘的行为。   第二十七条:投标人应当按照招标文件的要求编制投...

时间:2022-06-06 15:11

710次阅读

招投标的流程

招投标的流程是什么?

律师解答   招投标的流程:   1、工程报名,不同省市应该有不同的工程报名渠道。   2、确定招标代理机构。招标代理机构的确定根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条之规定 招标人有权自...

时间:2022-06-02 11:26

974次阅读

建设单位应承担哪些工程质量责任

建设单位应承担哪些工程质量责任?

律师解答   建设单位是工程项目的投资建设者,承担从多方面保障建筑工程质量的义务,未履行法定义务造成工程质量缺陷的,应承担相应的法律责任。   1.建设单位应根据工程的特点和技术要求,按有关规...

时间:2022-06-01 15:54

696次阅读

工程款税率的计算方法是什么

工程款税率的计算方法是什么?

律师解答   工程款税率的计算方法:   1、营业税税额=应纳税营业额(100万元)×适用税率(3%)=3万元;   2、城市建设维护税=营业税税额(3万元)×适用税率(市区7%、县镇5%...

时间:2022-06-01 15:52

559次阅读

易轶

易轶

婚姻家事、遗产继承…

咨询我

热门推荐

建设工程施工合同无效的七种情况【律师说法】工程项目无施工许可证,建设合同有效【律师解读】建筑工程索赔策略建设施工合同纠纷中借用资质挂靠责任的裁判规则建筑施工合同非法转包的认定简析涉违章建筑的买卖合同效力及其后续处理的问题如何运用调解有效解决建筑工程合同纠纷?法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析建设工程合同纠纷管辖法院是哪个?建筑工程中的“背靠背”是否有效?济南一小区又现高空抛物 高空抛物由谁来承担责任建设工程合同纠纷中以房抵债的裁判规则建筑工程为什么不能给个人承包最高法院:建设工程未经竣工验收擅自使用法律后果建设工程法律实务问答(挂靠篇)建筑工程为什么不能给个人承包建设工程施工合同纠纷案件委托鉴定工作指南法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析注意!《民法典》全文已公布!与《草案》相较,关于“建设工程合同”的条文有这些变化!最高院答复:如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”建设工程施工合同纠纷中与工程款利息相关的10条裁判规则工程纠纷:开具发票=已收款!发票就是收款证明!《民法典》合同编:建设工程合同有哪些修订?​最高院:虽然案涉工程不属于必须招投标的项目,但违反《招标投标法》有关规定签订建工合同的,亦应认定无效工程结算审计和决算审计的区别在哪建筑工程律师追索工程欠款的八大方法劳务分包可以再分包吗?建设工程施工合同迟延支付工程款的利息和违约金问题的研究垫资施工合同是违法的吗?建筑工程劳务分包合同需要哪些内容,需要注意什么?建工合同无效工程价款结算裁判意见同一建设工程存在“黑白合同”的情形下,在判断工程价款结算根据时,是否需要考虑“白合同”的效力?实际施工人对工程款没有优先受偿权建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办?建设工程法律实务问答