济南市
[登录] [注册] 律师入驻
  • 律师入驻

    手机浏览

    手机扫一扫,浏览更便捷

    或在手机浏览器中输入
    www.fadoudou.com

  • 微信扫一扫,随时问律师

    公众号

    微信扫一扫,随时问律师 微信扫一扫,随时问律师

    关注微信公众号
    随时问律师

  • 微信扫一扫,发现身边律师

    小程序

    微信扫一扫,发现身边律师 微信小程序找附近律师

    或搜索微信小程序
    找附近律师

专业的法律咨询与律师服务

您所在的位置:首页 >法律知识>学知识

施工组织设计的编制及以此索赔的依据

发布时间:2020-09-30 10:18:10

阅读量:15043

  作为投标文件的重要组成部分,施工组织设计方案的优劣直接影响企业是否能够中标。另外,它也是工程结算和工程索赔的重要依据,是监理方对工程进行监督的依据。

  一、施工组织设计

  目前,根据建筑业管理模式的要求,施工组织设计主要分2大类:

  1、指导性施工组织设计

  包括施工组织总设计、投标阶段施工组织设计。

  指导性施工组织设计,面对的是单项工程、群体工程或招标工程中内容量大或存在不确定因素的部分。只是确定总的原则,不具备工程施工指导性。

  2、实施性施工组织设计

  包括单位工程施工组织设计、分项工程施工组织设计。

  实施性施工组织设计,根据工程特征或者是作为施工组织总设计已确定的总原则的补充,其表述的内容详尽、完善、针对性强,是工程施工的依据。

  二、如何编制?

  1、编制方法

  施工组织设计的编制,不仅要考虑技术上的需要,而且要考虑履行合同的需要,应编成一份集技术、经济、管理、合同于一体的项目管理规划性文件,合同履行的指导性文件,工程结算和索赔的依据性文件。

  对于大型或复杂项目,应分阶段或分部位(分部、分项)编制;编制工作应在所针对的项目实施前完成。

  分包施工的分部(分项)工程的施工组织设计(方案),应以附件形式汇总于项目施工组织设计中。

  2、主要内容

  1)工程概况、工程特点

  2)施工条件

  3)业主应提供的条件

  包括:施工图、施工场地、水电供应、业主提供的材料设备、业主应办理的报批手续等。

  最好列表说明,提供施工条件的时间、地点、数量和质量。

  4)工程分包情况

  业主分包的工程,要明确该分包工程的进出场时间、交工验收时间、工程交接的方式和程序等。

  5)施工管理目标

  工期目标、质量目标,以及新技术应用、文明施工、绿色施工、安全生产和成本目标。

  6)项目组织机构

  确定施工管理机构,包括项目经理、技术负责人等管理人员,并明确机构职能及主要人员职责。

  7)施工部署和施工方案

  包括施工进度计划、保障工期措施,以及施工准备(包括技术准备、现场准备、主要施工机具准备)。

  8)分部分项工程的施工方法:

  施工测量(监测设备及方法)、地基与基础工程(含土方工程)、架子工程、主体工程(钢筋、模板、砼、砌体)、屋面工程、楼地面工程、门窗工程、装饰工程、安装工程(水、暖、电气、通风等)。

  9)施工平面布置图

  ① 生活性施工设施位置

  ② 现场施工道路位置

  ③ 现场生产生活用水、用电管网和动力设施位置

  ④ 大宗材料及钢化周转材料堆放场地

  ⑤ 设备、成品、半成品、构配件的堆放场地

  ⑥ 搅拌站和加工厂位置

  ⑦ 地理方向标志。

  三、三类设计方案

  1、施工组织总设计

  施工组织总设计是一个宏观性的技术、经济综合性文件。

  a

  重点陈述的内容

  施工组织总设计的主要内容:

  1)建设项目的工程概况

  2)施工部署及其核心工程的施工方案

  3)全场性施工准备工作计划

  4)施工总进度计划

  5)各项资源需求量计划

  6)主要技术经济指标,包括项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等。

  编制施工组织总设计的目的是:业主通过该方案,能对工程概况和各个单位工程的有清楚的了解,从而判别文中表述的施工方法是否具备先进性和适应性。

  因此,工程概况(工程特征)应作为主要内容,予以说明。

  b

  编制程序

  1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸,进行项目特点和施工条件的调查研究;

  2)计算主要工种工程的工程量;

  3)确定施工的总体部署;

  4)拟定施工方案;

  5)编制施工总进度计划;

  6)编制资源需求量计划;

  7)编制施工准备工作计划;

  8)施工总平面图设计;

  9)计算主要技术经济指标。

  2、投标阶段施工组织设计

  投标阶段施工组织设计,具有一定的特殊性。除了必须要遵循规范的规定和技术上的要求,作为投标文件的重要组成部分,还有以下几点需要注意。

  a

  把好招标方的脉

  要使招标方认为,投标方已经对工程有了充分的认识和准备。因此,应当重点表述,该工程将给招标方(建设方)可能带来的声誊、效益,以及工程本身的价值等内容。

  b

  方案选择

  方案选择,主要是主体工程、特殊安装工程的方案选择。

  对主体工程而言,可供选择的方案可能有多种。不同地区对某一项施工技术的认同,存在差异;周围工程中同类技术的使用效果,对方案的缺点有着无形影响。

  因此,了解招标方乐意接受的方案,是必须进行的一项工作。

  c

  施工部署要详尽

  施工部署包含平面布置、运输方案、施工生产、人员安排等。

  其中,施工人员的安排是主要内容。要详尽说明拟派人员的施工经历和代表业绩。

  d

  编制好施工进度表

  根据以往的工程投标经验,开标过程中仅有20分钟左右来宣读施工组织设计。时间有限,因此必须对施工进度表作必要的说明:

  1)写明总工期、基础施工工期、主体施工工期,以及粉刷工期、安装工期、交叉施工工期。

  总工期=(基础+主体+粉刷+安装)工期 — 交叉工期

  2)说明完成工期所要采取的特殊措施。

  e

  注意事项

  投标施工组织设计,主要起论证作用,而非用于实际操作。内容过于详细,反而有虚假之闲;内容过多,篇幅过大会给评标者以冗长的感觉,反而不利于中标。因此,投标施工组织设计宜简不宜繁。

  3、实施性工程施工组织设计

  包括单位工程施工组织设计和分项工程施工组织设计。

  a

  工程结算、索赔的重要依据

  它的作用不仅仅是指导施工:

  1)是工程结算的依据

  工程投标报价往往是报单价,而单价的套用和实际工程量的计算,则根据批准的施工组织设计确定,因此施工组织设计是工程结算的依据。

  2)是工程索赔的依据

  因为业主的原因,造成施工工期延误,施工企业可提出工期索赔;造成工料及其他经济损失,可提出经济索赔。索赔的依据包括施工组织设计。

  3)是监理方对工程进行监督的依据

  施工组织设计,应用于施工全过程,集技术、经济、管理和合同为一体,是一 份全面的施工计划和合同文件,因此监理工程师将其视为重要的监理依据。

  依据施工组织设计,监理方严格监督实施情况,严格控制承包方对施工组织的变更和修改,将擅自变更和修改的行为视为违约行为。

  b

  切忌照搬规程规范

  实施性施工组织设计的针对性强、独立性强,编制的内容要全面、周密。

  施工中应注意的问题,特别是可能会引发其他施工问题的部分应写明。具体的操作方法,不用在设计方案中明确,而是在技术交底时详述。

  c

  施工进度图表要详尽

  施工进度图表,不单体现工程的进度要求。也能间接地反映施工人员的素质,技术的先进性、季节影响、设备机具的配备水平、物资准备等情况。

  因此,要对进度图表进行优化,保证切实可行。

  d

  突出施工作业设计

  施工作业设计,主要针对主体工程的施工、特殊构件节点的施工、高级饰面拼接方法、特殊构件吊装等。

  施工作业设计水平,直接影响工程进度、工程质量、施工安全、经济效益等,所以要突出图纸的设计。要假定不利因素,提出不同的解决方法,最后进行合理优化。

  应注意的问题

  1、必须经监理工程师审核并签字确认

  施工组织设计必须经总监理工程师(业主代表)签字确认后,才能作为施工、结算和索赔的依据。

  2、合同签订后不得随意修改施工组织设计

  施工组织设计一经确定,就应作为合同来对待。按施工组织设计组织施工,就是履行工程承包合同。

  如果确需对施工组织设计(特别是施工方案)作重大修改时,应先以书面形式向监理工程师说明修改的必要性、合理性和修改的内容,得到批准后再实施。

  3、做好实施和变更记录,合理索赔

  写好施工日志,做好重大事项记录,编号登记监理工程师的通知,及时记录监理工程师的现场指令、口头指令,并及时请监理工程师签字确认,以作为更改施工组织设计的依据和工程结算、索赔、仲裁的证据。

  施工单位,可以提出的索赔事件包括:

  1)业主未按期交付施工图或其他技术资料,导致施工延期;

  2)由于业主提供的资料不完整或有错误,导致施工过程中改变施工方案、施工进度计划或返工;

  3)业主未能按约定提供施工场地、道路或水电,使工程不能按期开工或不能正常施工

  4)业主或监理工程师发布指令改变施工方案、施工顺序、施工现场布置

  5)业主或监理工程师要求加快或减慢施工进度或中止施工

  6)业主或监理工程师未能按期进行工程的检查验收。

  索赔应及时,应在提出索赔申请的同时提交索赔额的计算书及相应的证据。

  来源网络

来自:仟律网

1870

相关分类: 济南市推荐律师 施工组织设计的编 刑事犯罪辩护取保候审刑事诉讼

发表评论

用户评论

精选问答

公路工程质保期有效期是多久

公路工程质保期有效期是多久?

质量保修期是施工单位承担保修责任的期限。对公路工程而言,质量保修期没有明确的法律规定,但在2003版《公路工程国内招标文件范本》中有相关的规定: 第50.2注:工程保修期一般为5年,若路基工程(含...

时间:2022-06-09 11:12

452次阅读

投标什么意思

投标什么意思?

律师解答   根据《招标投标法》的规定,投标是指投标人应招标人的邀请,根据招标通告或招标单所规定的条件,在规定的期限内,向招标人递盘的行为。   第二十七条:投标人应当按照招标文件的要求编制投...

时间:2022-06-06 15:11

722次阅读

招投标的流程

招投标的流程是什么?

律师解答   招投标的流程:   1、工程报名,不同省市应该有不同的工程报名渠道。   2、确定招标代理机构。招标代理机构的确定根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条之规定 招标人有权自...

时间:2022-06-02 11:26

980次阅读

建设单位应承担哪些工程质量责任

建设单位应承担哪些工程质量责任?

律师解答   建设单位是工程项目的投资建设者,承担从多方面保障建筑工程质量的义务,未履行法定义务造成工程质量缺陷的,应承担相应的法律责任。   1.建设单位应根据工程的特点和技术要求,按有关规...

时间:2022-06-01 15:54

703次阅读

工程款税率的计算方法是什么

工程款税率的计算方法是什么?

律师解答   工程款税率的计算方法:   1、营业税税额=应纳税营业额(100万元)×适用税率(3%)=3万元;   2、城市建设维护税=营业税税额(3万元)×适用税率(市区7%、县镇5%...

时间:2022-06-01 15:52

567次阅读

王刚律师

王刚律师

经济纠纷、债权债务、合同、侵权、房产、婚姻等、刑事辩护…

咨询我

热门推荐

建设工程施工合同无效的七种情况【律师说法】工程项目无施工许可证,建设合同有效【律师解读】建筑工程索赔策略建设施工合同纠纷中借用资质挂靠责任的裁判规则建筑施工合同非法转包的认定简析涉违章建筑的买卖合同效力及其后续处理的问题如何运用调解有效解决建筑工程合同纠纷?法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析建设工程合同纠纷管辖法院是哪个?建筑工程中的“背靠背”是否有效?济南一小区又现高空抛物 高空抛物由谁来承担责任建设工程合同纠纷中以房抵债的裁判规则建筑工程为什么不能给个人承包最高法院:建设工程未经竣工验收擅自使用法律后果建设工程法律实务问答(挂靠篇)建筑工程为什么不能给个人承包建设工程施工合同纠纷案件委托鉴定工作指南法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析注意!《民法典》全文已公布!与《草案》相较,关于“建设工程合同”的条文有这些变化!最高院答复:如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”建设工程施工合同纠纷中与工程款利息相关的10条裁判规则工程纠纷:开具发票=已收款!发票就是收款证明!《民法典》合同编:建设工程合同有哪些修订?​最高院:虽然案涉工程不属于必须招投标的项目,但违反《招标投标法》有关规定签订建工合同的,亦应认定无效工程结算审计和决算审计的区别在哪建筑工程律师追索工程欠款的八大方法劳务分包可以再分包吗?建设工程施工合同迟延支付工程款的利息和违约金问题的研究垫资施工合同是违法的吗?建筑工程劳务分包合同需要哪些内容,需要注意什么?建工合同无效工程价款结算裁判意见同一建设工程存在“黑白合同”的情形下,在判断工程价款结算根据时,是否需要考虑“白合同”的效力?实际施工人对工程款没有优先受偿权建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办?建设工程法律实务问答