济南市
[登录] [注册] 律师入驻
  • 律师入驻

    手机浏览

    手机扫一扫,浏览更便捷

    或在手机浏览器中输入
    www.fadoudou.com

  • 微信扫一扫,随时问律师

    公众号

    微信扫一扫,随时问律师 微信扫一扫,随时问律师

    关注微信公众号
    随时问律师

  • 微信扫一扫,发现身边律师

    小程序

    微信扫一扫,发现身边律师 微信小程序找附近律师

    或搜索微信小程序
    找附近律师

专业的法律咨询与律师服务

您所在的位置:首页 >法律知识>学知识

教你几招,帮你在工程项目索赔上游刃有余

发布时间:2017-07-26 16:39:28

阅读量:30087

建设施工合同中,涉及到工程索赔,建设方、施工方都能找出很多理由认为对方不对,那么索赔到底谁有理,就要看施工过程中过程资料办理的情况。今天小编梳理工程索赔需要关注的一些问题,分享给大家。

工程索赔

工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面。一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。

在现代工程中,承包方的索赔要求通常为:工期的延长和费用的补偿。

工程建设是索赔多发区,在工程建设项目管理中,必须认真对待工程索赔。

可以考虑设专人负责索赔管理工作,将索赔管理贯穿于工程项目全过程、工程实施的各个环节和各个阶段,以此带动施工企业管理和工程项目管理整体水平的提高。


1

 

哪些情况可以提请索赔?

承包商要认真细致地寻找和发现索赔机会。在承包工程中,常见的可以提出索赔的事件有:

a)业主没有按合同规定的要求交付设计资料、设计图纸,没按合同规定的日期交付施工场地、交付行驶道路、接通水电,使承包商的施工人员和设备不能进场;

没按合同规定的时间和数量支付工程款、供应材料,或供应材料不合格,延误工期。

b)工程地质情况与合同规定的不一样,出现异常;合同条款不全、错误,文件不完备或文件之间矛盾、不一致;招标文件不完备,业主提供的信息有错误。

c)业主或业主的工程师指令工程停建、缓建,指令增加、减少或删除部分工程,提高装饰标准,提高建筑五金标准等,把删除工程委托转给其他人完成。

d)由于设计变更、设计错误,业主作出错误的指令、提供错误的数据、资料等造成工程修改、报废、返工、停工、窝工等,业主拖延图纸批准、拖延隐蔽工程验收,拖延对承包商问题的答复,不及时下达指令、决定,造成工程停工,或要求加快工程进度,指令承包商采取加速措施。

e)物价大幅度上涨,造成材料价格、人工工资大幅度上涨;货币贬值,使承包商蒙受较大的汇率损失;国家法令的修改,如提高工资税,提高海关税,颁布新的外汇制度等。

f)不可抗力因素,如反常的气候条件、洪水、革命、暴乱、内战、政局变化、战争、经济封锁、禁运、罢工和其他一个有经验的承包商无法预见的任何自然力作用等使工程中断或合同终止。

g)在保修期间,由于业主使用不当或其他非承包商责任造成损坏,业主要求承包商予以修理;业主在验收前或交付使用前,擅自使用已完或未完工程,造成工程损坏。

2

 

工程索赔依据

索赔必须有理有据,事实要清楚、依据要完善。工程索赔必须以合同为依据,注意在实际工作中收集和积累与索赔有关的资料,做到处理索赔时以事实和数据为依据。

工程索赔依据包括:

a)招标文件、工程合同及附件,发包方认可的施工组织设计、工程图纸、各种变更、签证、技术规范等。

b)工程各项会议纪要、往来信件、指令、信函、通知、答复等。

c)施工计划、现场实施情况记录、施工日报、工作日志、备忘录,图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录,工程有关施工部位的照片及录像等,工程验收报告及各项技术鉴定报告等。

d)工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据;工程停送电、停送水、道路开通封闭等干扰事件影响的日期及恢复施工的日期;工程现场气候记录,有关天气的温度、风力、雨雪等。

e)国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。

f)工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据;工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录;工程会计核算资料等其他与工程有关的资料。

3

 

工程索赔程序

要搞好索赔,不仅要发现和把握机会,更重要的是要按照一定的程序来处理索赔。

建设工程施工合同文本规定:

甲方未能按合同的规定履行自己的各项义务,或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况造成工期延误或,向乙方延期支付合同价款及乙方的其他经济损失,乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔:

a)索赔事件发生后28天内,向工程师发生索赔意向通知;

b)发生索赔意向通知后28天内,向甲方(业主)提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料;

c)甲方(业主)在收到乙方递交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据;

d)甲方(业主)在收到乙方递交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对乙方作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

e)当该索赔事件持续进行时,乙方应当阶段性向甲方(业主)发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向甲方(业主)送交索赔的有关资料和最终索赔报告。

如果乙方未能按合同约定履行自己的各项义务,或发生错误给甲方造成损失,甲方也按以上各条款确定的时限向乙方提出索赔。

发现索赔或意识到存在的索赔机会后,承包商必须快速反应,要做的第一件事就是要将自己的索赔意向书面通知给工程师(或业主)。

4

 

及时递交索赔意向通知

意向通知,标志着一项索赔的开始,事先向工程师(或业主)通知索赔意向,这不仅是承包商要取得补偿的必须遵守的基本要求之一, 也是承包商在整个合同实施期间保持良好的索赔意识的最好办法。

递交索赔意向通知,必须在规定的时限内,超过时限,工程师和业主有权拒绝承包商的索赔要求。即使是合理的索赔要求,也是无效的。

索赔意向通知,通常包括以下4个方面的内容:

1)事件发生的时间和情况的简单描述;

2)合同依据的条款和理由;

3)有关后续资料的提供,包括及时记录和提供事件发展的动态;

4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度,以期引起工程师(或业主)的注意。

索赔的成功,很大程度上取决于承包商对索赔作出的解释和具有强有力的证明材料。因此,承包商在正式提出索赔报告前的资料准备工作极为重要。

这就要求承包商注重记录和积累保存各方面的资料。这些证据资料必须真实、全面、及时、与干扰事件关联,并具有法律证明效力。

5

 

索赔报告

索赔报告,是承包商向甲方(业主)提交的一份要求业主给予一定经济(费用)补偿和延长工期的正式报告;承包商应该在索赔事件对工程产生的影响结束后,在规定时限内向工程师(或业主)提交正式的索赔报告。

编写索赔报告应注意以下几个问题:

1)索赔报告的基本要求:

第一、说明索赔的合同依据,即基于何种理由提出索赔要求。

一种是根据合同条款规定,承包商有资格因合同变更或追加额外工作而取得费用补偿和(或)延长工期;另一种是业主或其代理人任何违反合同规定给承包商造成损失,承包商有权索取补偿。

第二、索赔报告中必须有详细准确的损失金额及时间的计算。

第三、要证明客观事务与损失之间的因果关系,说明索赔前因后果的关联性。

要以合同为依据,说明业主违约或合同变更与引起索赔的必然性联系。

2)索赔报告必须准确:

其中包括责任分析应清楚、准确,索赔值的计算依据要正确,计算结果要准确,措辞要婉转和恰当。

3)索赔报告的形式和内容:

应简明扼要,条理清楚。便于对方由表及里、由浅入深地阅读和了解,注意对索赔报告形式和内容的安排也是很有必要的。

索赔报告编写完毕后,应及时提交给工程师正式提索赔。索赔报告提交后,承包商不能被动等待,应隔一定时间主动向对方了解索赔处理的情况。

因业主(或工程师) 通过对报告的仔细阅读审查,会对不合理的索赔进行反驳或提疑问,这时承包商应根据所提出问题进一步作资料方面的准备,或提供补充资料,尽量为工程师处理索赔提供帮助、支持和合作。

6

 

工程索赔费用

如何正确计算索赔给承包商造成的损失,直接牵涉到承包商的利益。

工程索赔费用包含了施工承包合同中规定的所有可索赔费,具体哪些费用可以得到补偿,必须通过具体分析来决定。

对于不同原因引起的索赔,其费用的具体内容有所不同,有的可以列入索赔费用,有的则不能列入,这是专业从事造价与合同管理必须熟悉的工作范围,必须针对具体问题具体分析、灵活对待。

来自:仟律网

2744

相关分类: 济南市推荐律师 工程项目索赔怎么进行工程项目工程项目索赔的法教你几招帮你在工 施工合同纠纷工程质量纠纷工程款纠纷

发表评论

用户评论

精选问答

公路工程质保期有效期是多久

公路工程质保期有效期是多久?

质量保修期是施工单位承担保修责任的期限。对公路工程而言,质量保修期没有明确的法律规定,但在2003版《公路工程国内招标文件范本》中有相关的规定: 第50.2注:工程保修期一般为5年,若路基工程(含...

时间:2022-06-09 11:12

426次阅读

投标什么意思

投标什么意思?

律师解答   根据《招标投标法》的规定,投标是指投标人应招标人的邀请,根据招标通告或招标单所规定的条件,在规定的期限内,向招标人递盘的行为。   第二十七条:投标人应当按照招标文件的要求编制投...

时间:2022-06-06 15:11

698次阅读

招投标的流程

招投标的流程是什么?

律师解答   招投标的流程:   1、工程报名,不同省市应该有不同的工程报名渠道。   2、确定招标代理机构。招标代理机构的确定根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条之规定 招标人有权自...

时间:2022-06-02 11:26

964次阅读

建设单位应承担哪些工程质量责任

建设单位应承担哪些工程质量责任?

律师解答   建设单位是工程项目的投资建设者,承担从多方面保障建筑工程质量的义务,未履行法定义务造成工程质量缺陷的,应承担相应的法律责任。   1.建设单位应根据工程的特点和技术要求,按有关规...

时间:2022-06-01 15:54

686次阅读

工程款税率的计算方法是什么

工程款税率的计算方法是什么?

律师解答   工程款税率的计算方法:   1、营业税税额=应纳税营业额(100万元)×适用税率(3%)=3万元;   2、城市建设维护税=营业税税额(3万元)×适用税率(市区7%、县镇5%...

时间:2022-06-01 15:52

548次阅读

李东明律师

李东明律师

工伤、人损、交通事故、合同纠纷、合同审查、尽职调查…

咨询我

热门推荐

建设工程层层转包、违法分包情况下提供劳务者受害责任承担主体的认定关于建筑物脱落、倒塌损害责任的承担最高法院:承包人的工期延误导致逾期交房,发包人能否反诉逾期交房损失?(附最高院详细裁判规则)最高法院: 挂靠施工关系中涉及管理费、税务处理等7个典型实务问题裁判观点关于实际施工人的范围及是否享有工程款优先权等8个重要问题的意见最高法法官会议纪要:借用资质的实际施工人不能请求发包人在欠付工程款范围内承担责任权威!关于建设工程施工合同纠纷的8个最新意见建设工程施工合同纠纷10条重要裁判规则最高法:无资质自然人承建农村两层(不含)以上建筑的施工合同无效,当事人按过错分担责任!无资质单位进场施工引发重大事故,建设单位、施工单位相关负责人均被判刑最高院:施工合同因违反招标投标法规定而无效,合同履行过程中双方达成的结算工程价款补充协议是否必然无效?什么是实际施工人?什么是借用资质和违法分包?最高法:建筑工程经过转包和分包后,实际施工人能否直接起诉发包人最高人民法院关于涉违法建筑行政争议问题的10个答复(干货收藏)建筑工程未办理施工许可证的追诉时效大修!《招标投标法》修订亮点:中标候选人不再排序,招标人自主确定中标人清晰了!最高法:劳务分包和专业承包的区别+工程转包与专业承包的区别最高法民一庭:建设工程优先受偿权的行使是否受合同效力的影响?质量保修金、履约保证金、质量保修期、缺陷责任期有何区别?民法典建设工程施工合同司法解释6大变化+9个重要条款最高院:自行委托的鉴定意见可以作为审理依据最高院民一庭关于建工类案件 11 个问题的实务解答《招标投标法》正式大修!再见,最低价中标!招标人可自主确定中标人!最高法司法观点:如何区分建设工程合同中的转包与挂靠?建筑工程律师追索工程欠款的八大方法工程招标中“八大怪象”,避免入坑!工程招投标中的骗局,你知道吗?假招标与招标瑕疵的界定与辨析工程招投标中的骗局,你知道吗?最高法院:建设工程施工承包合同纠纷典型案件裁判观点建设工程施工合同纠纷典型疑难案例之内部承包开发商和建筑商有纠纷,竟让无辜购房者承担!买房5年仍没入住建设工程施工合同纠纷司法鉴定涉及的30个问题汇总建筑施工,水电先行建设工程施工合同纠纷司法鉴定涉及的30个问题