济南市
[登录] [注册] 律师入驻
  • 律师入驻

    手机浏览

    手机扫一扫,浏览更便捷

    或在手机浏览器中输入
    www.fadoudou.com

  • 微信扫一扫,随时问律师

    公众号

    微信扫一扫,随时问律师 微信扫一扫,随时问律师

    关注微信公众号
    随时问律师

  • 微信扫一扫,发现身边律师

    小程序

    微信扫一扫,发现身边律师 微信小程序找附近律师

    或搜索微信小程序
    找附近律师

专业的法律咨询与律师服务

您所在的位置:首页 >法律知识>学知识

建设工程索赔与反索赔案例之:承包人原因导致暂停施工

发布时间:2021-10-14 17:30:01

阅读量:16212


索赔案例

  2008年3月15日,A公司与B公司签订《建设工程施工合同》,约定:由B公司承建A 公司的1#、2#厂房。合同约定:工期为239日,开工日期为2008年3月21日,竣工日期为 2008年11月15日;合同价款为8,200万元;工程质量标准为合格;混凝土由A公司负责供应;B公司逾期竣工的,每逾期一天,向A公司支付1万元违约金,违约金最高不超过合同价款的3%。

  2008年3月21日,B公司进场施工。2008年6月15日,监理单位在检査时发现B公司往运输到现场的混凝土罐车中加水,监理单位将此情况告知A公司后,A公司通过监理单位责令B公司停工。A公司于2008年6月18 B委托C检測中心对B公司已施工部位的混凝土进行抽样检测。检測结果显示部分混凝土强度无法满足设计要求的标准。A公司于2008年7月28日委托D研究院进行加固设计、于2008年8月12日委托E咨询公司对加固图纸进行审核、于2008年8月18日委托F公司对混凝土强度不达标部位进行加固施工。2008年10月20日,混凝土强度不达标部位加固施工完成后,A公司通知B公司复工。2009年3月22日,工程通过竣工验收,工期延误127天。

  因A公司与B公司无法就工程结算价款达成一致,B公司向某仲裁委员会提起仲裁申请,要求A公司支付剩余工程价款并赔偿其暂停施工期间产生的人员停、窝工费用。机械设备租赁费用及周转性材料租赁费用。A公司提起仲裁反请求,要求B公司支付工期延误违约金、賠偿其因混凝土强度不符合设计要求支出的检測费、加固设计费、图纸审核费、加固施工费、工期延误增加部分管理费用。

审理

  关于B公司暂停施工期间的损失,仲裁庭经审理认为,B公司违反《混凝土质量控制标准》第6.1.2项的规定:“混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。”《混凝土结构工程施工规范》第8. 1.4款的规定:“混凝土运输.输送、浇筑过程中严禁加水;混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑”,擅自往进凝土罐车中加水,由此被A公司责令暂停施工。B公司暂停施工期间产生的损失应由其自行承担。

  关于A公司工期延误违约金。仲裁庭经审理认为,B公司违反规范、标准施工被A公司责令暂停施工,由此导致工期延误,其应按合同约定标准向A公司支付工期延期违约金。

  关于A公司暂停施工期间的损失及增加部分管理费用。仲裁庭经审理认为,B公司擅自往混凝土中加水,A公司责令其暂停施工后,委托C检測中心对混凝土强度进行检測并因此支出检测费用,在确认混礙土强度不符合设计要求后委托D研究院进行加固设计、E咨询公司进行加固图纸审核、F公司进行加固施工。并因此支出加固设计费、图纸审核费及加固施工费D B公司因暂停施工延误工期,导致A公司管理费用增加。依据《合间法》第107条 的規定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、 采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”B公司应对A公旬产生的检測费、加固设计费、图纸审核费、加固施工费及增加的管理费用予以赔偿。

评析

  承包人引发暂停施工给发包人造成损失的,承包人可能被发包入索赔。因此,承包人应严格按照法律规定及合同约定用行义务,避免因己方原因被发包人资令停工。另需提醒承包人注意的是,对于发包人违法或违约的,因暂停施工可能对工程质量、进度、安全等产生重大影响,承包人应谨慎行使停工权。如果停工依据不足的,除了主张的费用损失可能难获支持外,如工程延期极有可能承担工期违约责任。因此,承包人在行使暂停施工权时应务必慎重,一定要按照有关施工合同的程序启动停工,并应当留存书面性的往来文件予以佐证,避免无合同依据、法律依据及事实依据而停工构成违约的不利后果。为了支撑后续的索賠要求,承包人应做好停工期间各项资源投入的数量、价格、支出的记录,如有可能的,最好取得监理、发包人的书面确认。最为垂要的一点,承包人务必注意合同对于索赔期限的约定,避免逾期而丧失费用索賠权。


来源:海那法律管家

声明

本平台所推送内容除署名外均来自于网络,仅供学术探讨和信息共享,如有侵权,请联系删除。


来自:仟律网

1404

相关分类: 济南市推荐律师 建设工程索赔与反 刑事犯罪辩护取保候审刑事诉讼

发表评论

用户评论

精选问答

没有施工证是不是违法行为吗

无施工许可证的施工行为是违法的吗?

违法。没有施工许可证擅自施工,会受到住建部门的处罚,依法应承担法律责任。法律依据: 《建筑法》第七条:建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领...

时间:2021-10-16 17:26

45次阅读

没有施工证是不是违法行为

无施工许可证算违法行为吗?

违法。没有施工许可证擅自施工,会受到住建部门的处罚,依法应承担法律责任。法律依据 《建筑法》第七条:建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领...

时间:2021-10-12 16:29

383次阅读

工程质保金是10%的约定是否违法

工程质量保证金10%的约定违法吗?

工程质量保证金10%的约定不违法,一般约定工程质量保证金为3%,但自愿约定为10%也不违法。法律依据: 《建设工程质量保证金管理办法》 第六条在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得...

时间:2021-10-06 16:41

100次阅读

工程欠款超过诉讼时效怎么办

工程欠款过了时效怎么办?

工程欠款过了时效: 1、录音催讨法。 施工方利用最高人民法院《关于民事证据若干问题的规定》中允许的方式,采用电话录音、录像,取得了时效中断的视听证据。通话主要内容应包含:一是对方欠款数额;二是...

时间:2021-09-29 16:19

483次阅读

通信工程改线工程的保修期是多少

通信线路工程质保期是多久?

通信线路工程质保期是两年。法律依据: 根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:第四项,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。...

时间:2021-09-27 14:14

684次阅读

官凤霞律师

官凤霞律师

刑事辩护…

咨询我

热门推荐

建设工程施工合同无效的七种情况【律师说法】工程项目无施工许可证,建设合同有效【律师解读】建筑工程索赔策略建设施工合同纠纷中借用资质挂靠责任的裁判规则建筑施工合同非法转包的认定简析涉违章建筑的买卖合同效力及其后续处理的问题如何运用调解有效解决建筑工程合同纠纷?法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析建设工程合同纠纷管辖法院是哪个?建筑工程中的“背靠背”是否有效?济南一小区又现高空抛物 高空抛物由谁来承担责任建设工程合同纠纷中以房抵债的裁判规则建筑工程为什么不能给个人承包最高法院:建设工程未经竣工验收擅自使用法律后果建设工程法律实务问答(挂靠篇)建筑工程为什么不能给个人承包建设工程施工合同纠纷案件委托鉴定工作指南法律小贴士:建设工程合同纠纷中诉讼时效解析注意!《民法典》全文已公布!与《草案》相较,关于“建设工程合同”的条文有这些变化!最高院答复:如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”建设工程施工合同纠纷中与工程款利息相关的10条裁判规则工程纠纷:开具发票=已收款!发票就是收款证明!《民法典》合同编:建设工程合同有哪些修订?​最高院:虽然案涉工程不属于必须招投标的项目,但违反《招标投标法》有关规定签订建工合同的,亦应认定无效工程结算审计和决算审计的区别在哪建筑工程律师追索工程欠款的八大方法劳务分包可以再分包吗?建设工程施工合同迟延支付工程款的利息和违约金问题的研究垫资施工合同是违法的吗?建筑工程劳务分包合同需要哪些内容,需要注意什么?建工合同无效工程价款结算裁判意见同一建设工程存在“黑白合同”的情形下,在判断工程价款结算根据时,是否需要考虑“白合同”的效力?实际施工人对工程款没有优先受偿权建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办?建设工程法律实务问答